【判断题】【消耗次数：1】
无论工程师是否参加了验收，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。（）
①
正确
②
错误
参考答案：
复制
纠错
相关题目
【单选题】
某工程项目施工过程中，工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下列说法正确的有（ ）。
①
承包人有权拒绝工程师重新检验的要求
②
工程师应判定质量合格
③
承包人损失的工期和费用均不予补偿
④
应补偿承包人费用，但工期不顺延
【单选题】
承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人（）。
①
继续后续工作的施工
②
向发包人请示复工
③
向工程师再次请示复工
④
向发包人发出解除合同通知
【单选题】
工程师在收到承包人提交的索赔报告后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，（ ）。
①
视为该项索赔已经认可
②
视为该项索赔已经否决
③
承包人可要求仲裁
④
承包人可提起诉讼
【判断题】
对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验
①
正确
②
错误
【单选题】
施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
①
承包人办理申报手续，发包人承担费用
②
承包人办理申报手续，承包人承担费用
③
发包人办理申报手续，承包人承担费用
④
发包人办理申报手续，发包人承担费用
【多选题】
<p>工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。</p>
①
需经工程师确认后才能执行
②
因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
③
因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
④
采用改进措施后，必须顺延工期
⑤
改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
【单选题】
在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为（ ）。
①
承包人应获得工期顺延和费用补偿
②
工期不予顺延，费用也不予补偿
③
工期不子顺延，费用应当补偿
④
工期应子顺延，费用不子补偿
【单选题】
根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。
①
监理人和承包人共同
②
承包人
③
发包人
④
发包人和承包人共同
随机题目
【单选题】
以下手术方式治疗上尿路结石的适应证中,不正确的是
①
输尿管切开取石术：输尿管嵌顿较久或其他方法治疗无效者
②
肾盂切开取石术：结石<1.0cm，无梗阻、感染者
③
肾部分切除术:肾上极或下极肾盏内结石伴肾盏颈部狭窄，扩张者
④
肾实质切开取石术：肾盏结石，多发肾盏结石或不能经肾盂切口取出者
⑤
肾切除术：肾结构严重破坏，功能丧失,或合并肾积脓,对侧肾功能良好者
【单选题】
有关良性前列腺增生症的药物治疗，以下哪一项是最正确的
①
适用于轻、中度症状的前列腺增生症的病人
②
a受体阻滞剂作用于前列腺腺细胞上，抑制前列腺增生
③
5a-还原酶抑制剂抑制而降低前列腺内平滑肌张力
④
5a-还原酶抑制剂抑制睾酮生成而降低前列腺内平滑肌张力
⑤
5α-还原酶抑制剂抑制双氢睾酮生成而使前列腺部分萎缩