【单选题】【消耗次数：1】
施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个月竣工移交。施工过程中由于 变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重
拖欠支付工程进度款承包商停工 0.5 个月。根据 FIDIC 施工合同条件相应通用条款的规 定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
①
A. 10
②
B. 10.5
③
C. 11
④
D. 11.5
参考答案：
复制
纠错
相关题目
【单选题】
FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。
①
签发工程移交证书
②
签发解除缺陷责任证书
③
签发分部工程移交证书
④
退还履约保函
【单选题】
FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为（）。
①
工程已竣工不需竣工试验
②
工程已竣工还需竣工试验
③
经竣工试验判定是否竣工
④
经竣工试验后判定是否合格
【单选题】
FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（）的暂停施工，承包商可能得到补偿。
①
合同中有规定
②
由于不利的现场气候条件影响
③
为工程施工安全
④
现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
【单选题】
FIDIC合同条件下在工程师删减原定工作后对承包商的补偿过程中，以下说法正确的是（）。
①
直接费部分也受到了损失
②
摊销在该部分的间接费实际可以合理回收
③
摊销在该部分的利润和税金实际可以合理回收
④
工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金直接加入到合同价内
【单选题】
施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
①
工程师已拒绝索赔要求
②
承包人需提交现场记录和补充证据资料
③
承包人的索赔要求已成立
④
需等待发包人批准
【单选题】
某房地产商拖欠承包商工程款800万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬200万元已达6个月，则此劳务分包商可以（ ??）
①
以自己的名义向人民法院请求开发商付款
②
以承包商的名义向人民法院请求开发商付款
③
以自己的名义向政府行政主管部门请求付款
④
以承包商的名义向开发商请求付款
【单选题】
某房地产商拖欠承包商工程款800万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬200万元已达6个月，则此劳务分包商可以（ ）
①
以自己的名义向人民法院请求开发商付款
②
以承包商的名义向人民法院请求开发商付款
③
以自己的名义向政府行政主管部门请求付款
④
以承包商的名义向开发商请求付款
随机题目
【单选题】
石油烃类热裂解宜采用 ( )的操作条件。
①
高温、高烃分压、短停留时间
②
高温、低烃分压、短停留时间
③
高温、低烃分压、长停留时间
④
低温、低烃分压、短停留时间
【单选题】
烷烃脱氢和断链难易的规律：烷烃的相对稳定性随碳链的增长降低；烷烃的脱氢能力与烷烃的分子结构有关；叔氢最 脱去；带支链的烃较直链烃 断裂。( )
①
难 难于
②
容易 难于
③
容易 容易
④
难 容易